Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1032859" | ||||||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой», Россия, 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе 43, стр. 2 | |||||
Заказчик: | ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" | |||||
Контактное лицо: |
Чекмазова Анна Васильевна Начальник финансово-экономического отдела Филиала ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" ОИЦ НИКИМТ |
|||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Разработка, изготовление и поставка клапанов избыточного давления | |||||
Категория продукции: |
Клапаны предохранительные |
|||||
Количество и единицы измерения: | 2 шт. | |||||
Цена за единицу: | 309 450,00 руб. | |||||
Начальная цена предмета договора: | 618 900,00 руб. (в том числе НДС) | |||||
Условия оплаты: | . Оплата за поставленный Товар осуществляется в следующем порядке: 40% предоплата в течение 3 дней после подписания Договора, остальные 60% в течение 7 (семи) банковских дней после предоставления документов (счёт-фактура, накладная, акт выполненных работ). | |||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 249035,Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д.127а | |||||
Срок заключения договора: | Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протоколаразмещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола | |||||
Сроки выполнения предмета договора: | до 15 августа 2012 г. | |||||
Дата публикации: | 02.05.2012 13:56 | |||||
Критерии оценки ценовых заявок: |
-функциональные характеристики продукции, -соответствие техническим параметрам запроса, указанным в Спецификации -сроки поставки товара -срок предоставления гарантии качества товара -объем предоставления гарантий качества товара -цена договора -квалификация участников торгов. |
|||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.05.2012 09:00 | |||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 12.05.2012 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1032859" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||
Требования к участникам: |
11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 11.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса цен. 11.4. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 11.5. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 11.6. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 11.7. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли; 11.8. изготовление оборудования производить под контролем ОТК после согласования с покупателем технической документации. |
|||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 1.1, Форма 1); 2) анкета (раздел 1.1, Форма 2). Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению; 3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям; 4) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 1.1, Форма 3), в том числе содержащее: описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик; указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар; указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара; описание комплектации предлагаемого товара; описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг); указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения; 5) спецификация (Том 2 «Техническая часть»); 6) если участник не является головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») – копии дилерских договоров или иные документы от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого им оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»), подтверждающие право участника запроса цен на предложение в рамках настоящего запроса цен этого оборудования (раздел 1.1, Форма 4); 7) В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции. |
|||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||
Комиссия: | Территориальная закупочная комиссия филиала ОАО "НИКИМТ-Атомстрой"ОИЦ НИКИМТ | |||||
Председатель комиссии: | Гусев А.В. - Заместитель директора по производству | |||||
Члены комиссии: |
Муравьев В.М.- Первый заместитель директора Москаленко М.П. - Заместитель директора Дубов Д.Б. - начальник отдела №40360 Чекмазова А.В. - начальник ФЭО Борцова Н.Ю - экономист ФЭО |
|||||
|