Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Просмотр извещения
Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры
Запрос предложений
Номер процедуры
163288599
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК
220323/38236/085
Статус процедуры
Прием заявок
Наименование процедуры *
Право заключения договора на выполнение работ по строительству площадки под мусорные баки около гостиницы "Орбиталь"
Регион
Группа
Номенклатурная группа товаров, работ, услуг
Форма подачи заявки *
Электронная
Закупка проводится в соответствии с 223-ФЗ
Вариант проведения процедуры *
Открытая
Размещается вследствие ЧС *
Онлайн-помощь
Размещается вследствие ЧС
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а
также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Нет
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения
60
Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора
4025450383
КПП Организатора
402501001
ОГРН организатора
1174027012830
ИКО Организатора
Наименование Организатора
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА"
Место нахождения (юридический адрес)
249031, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, ДОМ 21
Почтовый адрес (фактический адрес)
249031, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, ДОМ 21
Требования к участникам
Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП *
Онлайн-помощь
Установлено требование к отсутствию участников закупки в РНП
Данное поле с выпадающим списком значений «Не установлено», «Установлено». Значение «Установлено» выбирается Заказчиком при условии наличия в его Положении о закупках информации о
требованиях к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Да
Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *
IAKamina@rosatomtech.ru
Номер контактного телефона *
4843929066
Контактное лицо *
Камина Ирина Александровна
Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *
23.03.2022 14:00
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие *
04.04.2022 09:00
Порядок подачи заявок *
В соответствии с извещением
Дата и время вскрытия конвертов *
Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок
В соответствии с документацией
Дата рассмотрения заявок *
22.04.2022
Порядок рассмотрения заявок *
В соответствии с извещением
Подведение итогов
Место подведения итогов
В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *
22.04.2022
Порядок подведения итогов *
В соответствии с извещением
Сведения о лотах
Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *
1
Статус
Наименование лота (предмет договора) *
Право заключения договора на выполнение работ по строительству площадки под мусорные баки около гостиницы "Орбиталь"
Описание предмета закупки
выполнение работ по строительству площадки под мусорные баки около гостиницы "Орбиталь"
Планируется заключение рамочного договора
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *
Нет
Категория закупки
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС
125486.40
Начальная (максимальная) цена договора без НДС
104572.00
Начальная цена торгов
Валюта *
Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен
0.00
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *
По лоту в целом
Место поставки (адрес) *
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 23.
Требования к обеспечению заявки
Вид обеспечения заявки на участие *
Онлайн-помощь
Вид обеспечения заявки на участие
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.
В случае выбора обеспечение заявки в виде денежных средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки
устанавливается заказчиком от начальной максимальной цены лота.
По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер обеспечения» необходимо
поставить значение «0».
В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в
качестве обеспечения банковскую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Денежные средства, банковская гарантия
Размер обеспечения заявки
0.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Депозит (услуги Оператора)
0.00
Валюта обеспечения заявки, депозита
Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)
В соответствии с документацией
Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %
Сведения о заказчиках и их потребностях
Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА"
ИНН
4025450383
КПП
402501001
ОГРН
ИКО
Сведения о позиции плана
Онлайн-помощь
Сведения о позиции плана
Для привязки закупки к позиции плана закупок Вам необходимо выбрать требуемую позицию из справочника в поле «Сведения о позиции плана».
Для активации справочника необходимо нажать на ссылку «Выбрать» и далее осуществить поиск позиции плана закупок. Для добавления позиции необходимо нажать на ее наименование.
Справочник планов закупок актуализируется 1 раз в сутки с Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок (ОС ЕИС) http://zakupki.gov.ru/.
Внимание! Позиция плана, на основании которой происходит публикация закупки, должна быть в статусе «Опубликована» в размещенном в ЕИС плане закупок на момент создания
извещения и его последующей публикации на ОС ЕИС.
В случае если Вы не нашли позицию в плане закупок, возможно справочник планов закупок еще не обновился. В данном случае существует возможность обновить справочник
принудительно. Для принудительного обновления ознакомьтесь с памяткой.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ *
Нет
Реестровый номер плана
Номер позиции плана
Уникальный идентификатор (уид) плана
Уникальный идентификатор (уид) позиции плана
Тип плана
Номер позиции плана АИС УЗ
Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика
125486.40
Информация о товаре, работе, услуге
ИД позиции лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Ид подпозиции плана
Номер *
Наименование *
Количество
Онлайн-помощь
Количество
В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка «Единица измерения» также не
требует заполнения.
Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Цена единицы
ОКПД2 *
ОКВЭД2 *
Единица измерения
Базис сравнения
Онлайн-помощь
Базис сравнения
В случае если заказчик применяет налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, то в поле "Базис сравнения" устанавливается значение "Да", в ином случае
устанавливается значение "Нет".
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг
Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг
Дополнительные поля по позиции
1
выполнение работ по строительству площадки под мусорные баки около гостиницы "Орбиталь"
1.000
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки
Код поля
Наименование поля
Тип поля
Значение
Онлайн-помощь
Требования к файлам
Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из
справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При
подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном
виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru
Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора
Наименование требования
Файлы для требования
Квалификация участника
Тип документа
Опыт участника процедуры закупки
Цена договора
Тип документа
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Товар (материалы, в том числе строительные материалы, оборудование) должен соответствовать
требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Тип документа
Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями,
приведенными в закупочной документации ((подраздел 4.1, Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и
последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; ? наименование изготовителя и
страны происхождения оборудования; ? описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик; ? указание,
при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать
товар; ? описание комплектации товара; ? указание количества товаров.
Ненахождение участников закупки и/или их субподрядных организаций (соисполнителей), изготовителей в перечнях физических лиц, юридических лиц, а также контролируемых указанными
физическими и юридическими лицами организаций, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 (далее – Постановление № 1300).
Тип документа
информация от участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров с указанием долей участия
в организации – по форме в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (подраздел 5.1, Форма 1.2); справка об информированности об отклонении/
отстранении участников закупки в случае применения к ним специальных экономических мер в соответствии с Постановлением № 1300 - по форме в соответствии с инструкциями,
приведенными в закупочной документации (подраздел 5.1, Форма 1.3);
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков, выполняющий работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о
привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ.
Тип документа
Копии договоров (в том числе предварительных или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика, считаются не поданными и сведения, указанные в таких
документах, не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками
(Заполняется с помощью функционала ЭТП). Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их
непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления
охраной труда (СУОТ)
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков организацийатомной отрасли;
Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Тип документа
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); -
об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Тип документа
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период; - сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявок не принято.
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Тип документа
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ве
Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
Эта закупка не подходит? Воспользуйтесь поиском и найдите все тендеры по Вашей тематике
Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
Для оперативного и удобного получения информации подпишитесь на бесплатную рассылку анонсов тендеров
Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.
Полная информация по тендеру закрыта